拖欠工程款的起诉状如何书写?

导读:拖欠工程款的起诉状的书写应当包括:拖欠工程款起诉状的原告和被告的基本信息、案件的具体事实和理由、具体明确的诉讼请求以及法律法规的依据等。无理拖欠工程款造成了很大的经济损失,公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。

拖欠工程款起诉状范本

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日,
______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.
74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.
30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经
______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.
87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款
给乙方造成了很大的经济损失。公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88
ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:1.本状副本1份;

2.书证28件。

工程款我们都知道,数额大,但是最近时有发生拖欠工程款的事,此时我们一定要及时的注意工程款纠纷的处理方式等,此时也是为了更好的保护自己的权益,如果是协商解决不成的,是可以向当地的人民法院提起民事诉讼的,此时要注意起诉的条件以及诉讼的程序等。

延伸阅读:


  • 工程合同变更合同价款与索赔的关…

    变更引起的费用增加,也属于索赔范畴 工程…


  • 追要工程款有哪些方法

    及时行使法定留置权根据《合同法》第286…


  • 拖欠工程款民事判决书

    1、申诉人和被诉人及其法定代表人或代理人…


  • 工程欠款利息起算日是怎样的,利…

    1、建设工程已实际交付的,为交付之日。2…


  • 工程欠款审理司法解释有哪些内容

    在工程纠纷中,最常见的问题就是工程欠款了…


  • 工程款包括哪些内容

    工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进…

原创文章,作者:王律师,如若转载,请注明出处:https://www.mingbi.net/260812.html